迁安市人民法院审判综合楼弱电工程招标公告

迁安市人民法院 的 迁安市人民法院审判综合楼弱电工程 ，已由 迁发改审字[2011]8号 批准建设，并已在迁安市建设工程招投标办公室登记备案。现决定对该项目施工进行公开招标，择优选定承包人。

一、工程概况:

(一)项目名称: 迁安市人民法院审判综合楼弱电工程

(二)建设地点: 迁安市区钢城路南侧、国税局西侧

(三)投资规模: 工程预算总投资约1900万元，总建筑面积26185平方米。

(四)资金来源: BT模式

(五)质量标准: 达到国家竣工验收规范合格标准

(六)预计工期: 工期日历天数为90天。

二、招标范围：

招标范围：智能化系统、气体灭火、夜景照明等施工图纸所涉及全部内容的融资、供货、安装、调试、验收、维保、各类资料的归档、交付使用、人员培训，并包含虽未载明，但对本项目正常运行所必须的设备材料及相关技术服务等工作。详细内容见工程量清单。

三、投标人资质要求：

1、具备建设行政主管部门核发的建筑智能化工程专业承包一级或建筑智能化工程设计与施工一级资质；

2、具备建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包三级或以上施工资质；

3、具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包三级或以上施工资质；

4、具备有效的法人营业执照和安全生产许可证；

5、项目经理必须具备机电工程专业壹级注册建造师资格并具有有效的安全生产考核合格证B本且为本企业人员；

6、在资金、人员、设备、管理等方面具有与本工程相适应的能力；

本工程接受联合体投标，符合以上第1条资质要求的企业作为联合体主办单位。

四、资格审查方式：资格后审

五、报名须知：

（一）符合上述条件且有意向的投标申请人报名时须携带以下资料（复印件加盖单位公章，一式两份，迁安市招标办、招标代理机构各存一份）：

1、法定代表人授权委托书原件（联合体投标的，由主办单位提供且必须委托本单位人员）；

2、被授权人身份证原件及复印件；

3、企业为被授权人缴纳的2012年度（或2011年度）职工养老保险个人账户存储额结算单（该结算单应满足具有：投标单位名称、被授权人姓名、缴费年度、企业注册地社保局有效印章等几个条件）原件及复印件。

4、企业法人营业执照副本、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等复印件（联合体投标的，联合体成员各方均需提供）；

5、以联合体形式报名时需提供联合体协议书原件，协议书应写明各自分工及承担的相应职责。

（二）报名时间：2013年1月29日至2013年2月4日上午8：30-11：30；下午2：00-5：00（公休日、节假日除外）。

（三）报名地点：投标企业持以上相关证件到迁安市建设工程招投标办公室（住建局四楼）备案后，持加盖备案章的回执到唐山市纪宇工程项目管理有限公司（迁安市兴安市政园林绿化工程有限公司三楼招标代理办公室）报名及领取招标文件。

（四）报名时领取招标文件，招标文件售价500元人民币（售后不退），图纸押金2000 元人民币。

（五）开标时间：2013年2 月27日上午9：30。

（六）河北省外企业在开标时须提供进冀、进迁备案证明供核验。

招 标 人： 迁安市人民法院 （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

联 系 人：李先生 联系电话：0315-7683509

招标代理机构：唐山市纪宇工程项目管理有限公司（盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

联 系 人：马辉 联系电话：15369571755

传 真： 邮政编码：064400

日 期： 2013年1月28日